Tải bản đầy đủ (.pdf) (14 trang)

bài thu hoạch phiên thực hành diễn phiên họp của hội đồng trọng tài mã số hồ sơ ls tv 034 tt trọng tài

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.08 MB, 14 trang )

<span class="text_page_counter">Trang 1</span><div class="page_container" data-page="1">

<b>HỌC VIỆN TƯ PHÁPKHOA ĐÀO TẠO LUẬT SƯ</b>

<b>BÀI THU HOẠCH</b>

<b>Phiên thực hành diễn phiên họp của Hội đồngtrọng tài</b>

<b>Mã số hồ sơ: LS.TV-034/TT-Trọng tàiHọc phần: Thực tập</b>

<b>Ngày thực hành: 21/01/2024Giáo viên hướng dẫn: Họ tên học viên: Sinh ngày SBD: </b>

<b>Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2024</b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 2</span><div class="page_container" data-page="2">

<b>I.Tóm tắt nội dung vụ việc:</b>

nhau Hợp đồng thuê máy số 2709_X_Y về việc Thuê thiết bị thi công(“<b>Hợp Đồng 2709</b>” hoặc “<b>Hợp Đồng</b>”).

- Đối tượng Hợp Đồng: 01 xe cẩu bánh xích công suất 750 tấn, hiệuLiebherr, sản xuất tại Đức với thông số cần là 140m.

VAT) tương đương 6.900.000.000 đồng ngay sau khi ký Hợp Đồng 2709và chi phí vận chuyển 1 đầu tương đương 1.400.000.000 đồng ngay khitoàn bộ thiết bị của Công ty Y tập kết đầy đủ.

Nếu sau 02 ngày kể từ ngày thiết bị được tập kết đầy đủ tại công trường mà Công ty Y chưa nhậnđược đầy đủ số tiền đặt cọc thì Cơng ty Y được quyền tạm dừng lắp dựng thiết bị. Sau 04 nếu vẫnchưa nhận được thì coi như Cơng ty X đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và Công ty Y có quyềnrút thiết bị khỏi cơng trường (Điều 2.3 Hợp Đồng).

trường và hoàn tất thủ tục bàn giao thiết bị cho Cơng ty X. Thủ tục bàngiao có chữ ký xác nhận bằng biên bản của hai bên, biên bản xác nhậncác nội dung Công ty Y cung cấp đầy đủ các thiết bị, phụ tùng, côngnhân vận hành và các hồ sơ chứng từ của thiết bị và công nhân vậnhành kể từ khi thiết bị sẵn sàng hoạt động tại cơng trường và hồn tấtthủ tục kiểm tra và đánh giá của Công ty X. Tuy nhiên, thời gian nàykhông quá 02 ngày kể từ khi thiết bị thiết bị của Công ty Y đến côngtrường mà không lắp dựng được do lỗi của Công ty X, từ ngày thứ 3Cơng ty Y bắt đầu tính tiền th dù thiết bị chưa hoàn thiện lắp dựng vàthủ tục lắp dựng mà không do lỗi của Công ty Y (Điều 3 Hợp Đồng2709).

</div><span class="text_page_counter">Trang 3</span><div class="page_container" data-page="3">

- Ngày 01/10/2021, Công ty X đặt cọc lần 1 là 1.000.000.000 đồng.Ngày 03/10/2021, Công ty X đặt cọc lần 2 là 3.140.000.000 đồng.Ngày 05/10/2022, Công ty X đặt cọc lần 3 là 2.760.000.000 đồng.

thiết bị theo thỏa thuận và có 18 biên bản bàn giao thiết bị có đầy đủchữ ký của bên giao và bên nhận, đối với người vận chuyển thì có16/18 biên bản bàn giao có chữ ký.

- Đến ngày 18/10/2021 Công ty Y đã lắp được 126m và được yêu cầu lắp đến 133m (tiêuchuẩn Hợp Đồng là 140m) và dự kiến 12 tiếng tiếp theo sẽ hồn thành.

với ơng Tiến (Cơng ty X) u cầu gửi hồ sơ kiểm định viên để đăng kývào khu vực dự án.

công trường và cố gắng thuyết phục Công ty X cho phép thực hiệnkiểm định máy trong ngày. Đại diện của Công ty Y đã gửi các hồ sơgiấy tờ liên quan đến thợ lái, thiết bị cẩu và giấy kiểm định an toàncủa bên thứ ba cho ông Đức (Công ty X) – chỉ huy trưởng công trườngvà ông Lê Việt Tiến – Giám đốc là đại diện của Cơng ty X trong nhómchat Zalo chung phục vụ trao đổi công việc giữa hai bên.

tiến hành kiểm định chất lượng và an toàn thiết bị đầu tiên, chưa bàngiao các giấy tờ chứng nhận của cẩu.

về việc vi phạm cam kết và bồi thường thiệt hại, trong đó có nộidung: “Trong vịng 48 giờ, khơng muộn hơn 10 giờ sáng ngày

01/11/2021, Công ty Y bắt buộc phải đưa cẩu ra khỏi vị trí cẩu đang

đậu”. Ơng Tiến có nhắn tin: “Dự án có khả năng tạm dừng 15 đến 30ngày”.

- Ngày 01/11/2021, Công ty X tiếp tục phát hành công văn số0111/2021/X về việc tháo dỡ, di dời cầu ra khỏi vị trí trả lại mặt bằngsự án và thanh tốn tiền cọc và bồi thường thiệt hại, trong đó có nộidung: “Bằng công văn này, Công ty X gửi đến quý công ty thông báo

như sau: vào 15h00 hôm này ngày 01/11/2021 chúng tơi sẽ tự mìnhtháo dỡ, di dời cẩu ra khỏi dự án để trả lại mặt bằng cho chủ đầu tư”.

</div><span class="text_page_counter">Trang 4</span><div class="page_container" data-page="4">

- Đến ngày 19/11/2021, Công ty Y gửi công văn cho chủ đầu tư trìnhbày sự việc liên quan đến thiết bị cẩu 750 tấn giữa hai bên, đồng thờinêu ra hai hướng xử lý: (i) giảm giá thuê cho Công ty X, xác nhận bàngiao thiết bị và thời gian thuê cẩu; hoặc (ii) Công ty Y tiến hành rútcẩu do Công ty X không tuân thủ quy định trong Hợp Đồng 2709.

X xác nhận một trong hai phương án mà Công ty Y đã nêu.

trường nhưng Công ty X muốn tiếp tục và không cho Công ty Y di dời cẩu đi.

muốn tiếp tục Hợp Đồng.

2911/2021/HPT thông báo về việc đình chỉ Hợp Đồng 2709 cho Cơngty Y.

báo việc tiến hành tháo dỡ thiết bị và thu hồi thiết bị vào ngày01/12/2021, do không nhận được sự hợp tác từ Công ty X, đồng thờiu cầu Cơng ty X thanh tốn tiền vận chuyển lượt về theo quy địnhcủa Hợp Đồng 2709.

- Ngày 25/4/2022, Công ty X khởi kiện Công ty Y ra Trung tâm trọng tài quốc tế ABC.

<b>II. Dự thảo: lựa chọn bảo vệ cho Bị đơn</b>

Đề nghị điều chỉnh đơn kiện lại của Bị đơn một vài ý như sau:1. Khơng địi 3 tháng tiền th vì:

- Cẩu của Bị đơn khơng đảm bảo đúng cấu hình (cần phải cao 140m nhưng chỉ mới ráp đến126m) như thỏa thuận trong Hợp Đồng, điều này thể hiện Bị đơn cũng có lỗi và trên thực tếNguyên đơn chưa từng xác nhận cẩu đạt chất lượng để bắt đầu tính tiền thuê. Đồng thời, chưa cócăn cứ cho thấy Nguyên đơn cản trở việc thực hiện Hợp Đồng của Bị đơn cũng như không cho Bịđơn kiểm định chất lượng ban đầu.

- Nguyên đơn đã cọc đầy đủ, về việc thanh tốn phí vận chuyển Ngun đơn thanh tốn sai đốitượng và Bị đơn dường như đã biết việc này nhưng vẫn tiếp tục Hợp Đồng, do đó Nguyên đơntuy có lỗi vào thời điểm ban đầu nhưng chưa có căn cứ để tính tiền thuê cho Nguyên đơn.

</div><span class="text_page_counter">Trang 5</span><div class="page_container" data-page="5">

2. Thay vào đó khơng trả cọc và địi bồi thường thiệt hại gồm chi phí vận chuyển cẩu chiều đến(bao gồm khoản tiền mà Nguyên đơn đã trả cho đơn vị vận chuyển) và chiều về ở cơng trình củaNgun đơn vì Ngun đơn khơng thực hiện Hợp Đồng do đó Nguyên đơn phải chịu mất cọc vàbồi thường thiệt hại. Đồng thời bồi thường chi phí cho những ngày lưu thiết bị ở công trường củaNguyên đơn đến ngày 01/11/2021 hoặc xa hơn nếu thực tế Nguyên đơn có nhắn tin trong groupZalo về việc rút lại quyết định đó vì có khả năng các bên có trao đổi khác (nhân cơng, khoản lợiđáng lẽ được hưởng nếu không cung cấp thiết bị cho Nguyên đơn mà cung cấp cho bên khác, nếuchứng minh được)

Đối với bản tự bảo vê, bác bỏ toàn bộ các yêu cầu của Bị đơn vì chính Bị đơn đình chỉ Hợp đồngtrước thời điểm phát sinh phí.

<b>III. Xây dựng kế hoạch hỏi tại Phiên trọng tài (lựa chọn bảo vệ choBị đơn)</b>

Kế hoạch hỏi Nguyên đơn:

đơn phải hoàn thành quá trình lắp đặt cẩu là khi nào?

thiết bị? Trên thực tế Bị đơn đã thực hiện thủ tục bàn giao thiết bị chưa?Có được ghi nhận lại hay khơng? Nếu có thì được ghi nhận lại ở đâu?- Vì sao Hợp Đồng và thỏa thuận của hai bên qua email đều yêu cầu thanh phí vận chuyển

cho Bị đơn nhưng Nguyên đơn lại thanh toán cho đơn vị vận chuyển?

thiết bị như múc đá trong bị vỡ, vị trí buộc hàng bị trầy xước, lan can bịcong mà Nguyên đơn khơng có ý kiến gì trong thời gian đánh giá sauđó? Điều này chứng tỏ các thiết bị này dù có vấn đề cũng khơng ảnh hưởng đến chấtlượng chung của cẩu có đúng khơng?

- Trong suốt thời gian từ 08/01/2021 cẩu có bao giờ được sử dụng chưa?

hệ với ông Tiến (Công ty X) để yêu cầu gửi hồ sơ kiểm định viên đểđăng ký vào khu vực dự án, tuy nhiên đến sáng ngày 24/10/2021, nhânviên kiểm định của Bị đơn đã đến công trường dự án và phải thuyếtphục Nguyên đơn để kiểm định máy trong ngày, nếu không sẽ dẫn đến

</div><span class="text_page_counter">Trang 6</span><div class="page_container" data-page="6">

chậm trễ. Vì sao thời gian từ 19/10/2021 đến ngày 24/10/2021, Bị đơnkhông được cung cấp hồ sơ kiểm định để đăng ký vào khu vực dự án?

ngày 18/10/2021), tại sao Ngun đơn khơng có bất kỳ cơng văn haythơng báo cho Bị đơn về việc chậm trễ hợp đồng mà đến ngày 01/11/2021 thì độtnhiên yêu cầu Bị đơn dỡ cẩu đi?

Hành và đến ngày 28/11/2021 Nguyên đơn lại muốn tiếp tục hợp đồng? Thời điểm nàycẩu đã đạt chiều cao 133m chưa?

theo quy định tại Hợp Đồng 2709?

- Nhưng nguyên nhân Nguyên đơn bị chủ đầu tư chấp dứt hợp đồng lắp đặt turbin gió là gì?

cầu và giấy kiểm định an toàn của bên thứ ba mà Bị đơn gửi qua nhóm

chat Zalo khơng?

<b>IV. Bản luận cứ bảo vệ quyền lợi cho Bị đơn</b>

đơn. Trên thực tế Bị đơn cũng đã thực hiện nghĩa vụ của mình mỗi ngày không hề chậmtrễ. Bằng chứng là các bên đã có các biên bản ghi nhận tiến độ cơng việc (cẩu cao đến126m và cần lắp thêm đến 133m để vận hành), đồng thời Bị đơn cũng liên tục nhắn tincho Nguyên đơn để kiểm định chất lượng => Việc trì hỗn bàn giao thiết bị là do hai bênkhơng thỏa thuận thời hạn bàn giao cụ thể, đồng thời Nguyên đơn không yêu cầu nghiệmthu, bàn giao chứ không phải cẩu của Bị đơn không hoạt động được hay .

liệu được các Bên thỏa thuận trong Hợp Đồng 2709 là khơng có căn cứ.Theo các quy định trong Hợp Đồng 2709 khơng có quy định về phươngthức thơng báo của các bên. Ngoài ra, trong tài liệu mà Bị đơn cungcấp, đại diện Bị đơn và Nguyên đơn rất nhiều lần, trao đổi thơng tin quaZalo theo như hình ảnh chụp nhóm chat Zalo chung của hai bên đượcBị đơn cung cấp tại mục tài liệu đính kèm của Bản tự bảo vệ. Zalo làứng dụng gửi tin nhắn và cho phép gửi các tập tin đến người nhậnthông qua các đoạn chat giữa các bên, vì vậy Zalo được xem là mộtphương tiện liên lạc để trao đổi thông tin, thông báo giữa các bên nhưcác dịch vụ thư điện tử khác (gmail, outlook,…). Không những vậy, tại

</div><span class="text_page_counter">Trang 7</span><div class="page_container" data-page="7">

phụ lục 10, đại diện Bị đơn đã gửi các giấy tờ liên quan đến bảo hiểm,biên bản kiểm định lần đầu, giấy chứng nhận kiểm định lần đầu tiên

vậy, có cơ sở để khẳng định Bị đơn đã thực hiện nghĩa vụ cung cấp đầyđủ hồ sơ chứng từ theo thỏa thuận của các bên tại Hợp Đồng 2709 vàNguyên đơn đã biết về các thông số, kỹ thuật cũng như chủ sở hữu củacẩu trục bánh xích là cơng ty TCE và phần nội dung xác nhận về việccung cấp hồ sơ và kiểm định tại biên bản hiện trường ngày 28/10/2021là không phù hợp.

Nguyên đơn dù rất gấp rút. Theo đó Bị đơn phải được nhận đủ tiền đặt cọc và tiền vậnchuyển như thỏa thuận Tuy nhiên Nguyên đơn lại thanh tốn phí vận chuyển cho đơn vị.vận chuyển. Do đó Nguyên đơn vi phạm nghĩa vụ thanh toán khoản đặt cọc cho Bị đơn.Hơn nữa sau đó, Nguyên đơn liên tục đưa ra yêu cầu dỡ cẩu khỏi công trường, đồng nghĩavới việc đề xuất chấm dứt Hợp Đồng. => Do đó việc Bị đơn rút cẩu là phù hợp với quyđịnh Hợp dồng, phù hợp với quyền của Bị đơn cũng như chiểu theo yêu cầu của Nguyênđơn.

18.992.715.000 đồng, gồm:

- Khoản tiền cọc vận chuyển chiều đến cùng lãi chậm trả 0,05%/ngày, và

- Toàn bộ thiệt hại cho Bị đơn phát sinh từ việc cung cấp thiết bị cho Nguyên đơn như chi phí vậnchuyển thiết bị chiều về cùng lãi chậm trả 0,05%/ngày, và

- Chi phí nhân công, di chuyển... trong thời gian lắp đặt và lưu thiết bị ở cơng trường của Ngunđơn, và

- Tồn bộ chi phí phải bỏ ra cho việc giải quyết tranh chấp này, và

- Khoản lợi đáng lẽ Bị đơn được hưởng nếu Nguyên đơn không vi phạm Hợp Đồng, nếu chứngminh được.

</div><span class="text_page_counter">Trang 8</span><div class="page_container" data-page="8">

<b>V. NHẬN XÉT VỀ BUỔI DIỄN ÁN1. Vai diễn luật sư:</b>

<b>1.1. Luật sư nguyên đơn: </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 10</span><div class="page_container" data-page="10">

<b>1.2. Luật sư bị đơn: </b>

</div><span class="text_page_counter">Trang 11</span><div class="page_container" data-page="11">

1. .2 2. Luật sư thứ hai:

(i) Tác phong của luật sư: ...

</div><span class="text_page_counter">Trang 12</span><div class="page_container" data-page="12">

Nắm hồ sơ vụ việc tranh chấp: ...

</div><span class="text_page_counter">Trang 13</span><div class="page_container" data-page="13">

(i) Điều khiển phiên họp theo đúng trình tự, thủ tục: ...

</div>

×